Покраска под дождем при минусовой температуре – нормальная ситуация

Суд удовлетворил иск заказчика о расторжении договора подряда и взыскании неустойки с подрядчика.

Причина: покрасочные работы не были выполнены в оговоренный срок.

Подрядчик сослался на то, что задержка была вызвана плохими погодными условиями: моросящим дождем и минусовыми температурами.

Однако непогода вовсе не повод для переноса срока покраски, так как заказчик подстраховался и заранее прописал в условиях договора, что подобного рода «климатические обстоятельства» не считаются помехой для проведения работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.08.2017 № Ф07-7929/2017

Документ включен в СПС "Консультант Плюс"

Задать вопрос

Please leave this field empty.

*Для организаций Москвы и МО

Please leave this field empty.Please leave this field empty.