Суд удовлетворил иск заказчика о расторжении договора подряда и взыскании неустойки с подрядчика.
Причина: покрасочные работы не были выполнены в оговоренный срок.
Подрядчик сослался на то, что задержка была вызвана плохими погодными условиями: моросящим дождем и минусовыми температурами.
Однако непогода вовсе не повод для переноса срока покраски, так как заказчик подстраховался и заранее прописал в условиях договора, что подобного рода «климатические обстоятельства» не считаются помехой для проведения работ.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.08.2017 № Ф07-7929/2017
Документ включен в СПС "КонсультантПлюс"
